装修合同

时间:2023-11-27 08:37:19
装修合同范文(精选15篇)

装修合同范文(精选15篇)

在人民愈发重视法律的社会中,越来越多的场景和场合需要用到合同,签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢?下面是小编整理的装修合同范文,仅供参考,欢迎大家阅读。

装修合同范文1

发包方:

承包方:

为了协助住户尽快完成装修工作,*将暂未销售的部分住房统一进行装修,作为样板房引导住户尽快确定设计和施工方案。经甲、乙双方协商,在平等、自愿基础上就样板房装修有关事宜达成一致并签订本合同。

一、施工内容:

1、*楼3层 户型精装修。

2、*楼3层 户型精装修。

3、*楼3层 户型精装修。

二、承包方式:乙方包工包料包设计,自行设计出图(含平面、立面、施工、效果图等,图纸需加盖公司印章),图纸和清单预算报甲方备案。甲方不支付设计费和出图费。

三、工程结算:甲方出资,以产权面积计,按元/㎡(含税)给付乙方装修费。装修完毕验收合格后双方按清单预算核对工程量并办理结算。结算造价超出*元/㎡的部分乙方自理;不足元/㎡按实结算,结算造价如有争议送审决算,送审决算超出元/㎡的部分乙方自理。

四、装修要求:

1、总体要求:住户购买家具后即可拎包入住。其他具体要求如下:

①水、电、洁具、灯具包含在内,不包含家具

②顶部:厨房、厕所为集成铝板吊顶,其他需吊顶部位轻钢龙骨吊顶造型

③墙面为墙漆或壁纸

④厨房、厕所、阳台为地板砖,其余为复合木地板或多层木地板,含踢脚线

⑤窗台:大理石或人造大理石铺贴

⑥厨房:整体橱柜,含中式抽油烟机、燃气灶具

⑦厕所:公厕干湿分区,含铝合金门、淋浴、毛巾架、纸盒、角架等,蹲式大便器。主卧厕所含铝合金门、坐式大便器、毛巾架、纸盒、角架、淋浴房等

⑧室内门:实木门,含五金、锁具

⑨主材品牌:

洁具:法恩莎、箭牌、帝王或同档次其他品牌

木地板:菲林格尔、大自然、圣象或同档次其他品牌 地砖:欧神诺、冠星王、东鹏或同档次其他品牌

灯具:三雄极光、欧普、雷士或同档次其他品牌

五金、锁具:顶固、保时特或同档次其他品牌

橱柜:欧派、嘉宝、方太或同档次其他品牌

2、装修施工质量要求:合格。

3、装修完毕室内环保检测要求:合格。

五、施工期限:开工日期为*年月日,完工日期为年月日。完工日期每推迟一天扣款元。如因甲方原因开工日期延后,工期相应顺延。

六、付款方式:甲方不支付预付款。装修完毕验收合格后付至80%,结算办理完毕10日内付至95%。余款5%为质保金,一年质保期满无问题一次性付清。乙方提供正规发票。

七、验收和保修:装修竣工后,乙方向甲方提交工程相关资料(竣工资料、竣工图纸各一份,施工影像资料等),甲方组织验收,验收质量标准参照《建筑装饰装修工程质量验收规范GB 50210-20xx 》执行,验收合格双方办理相关移交手续。

本工程自验收合格签字之日起质保期为一年。

八、其他:

1、乙方必须要做到文明、安全施工,施工过程中如发生人身伤亡等安全事故均由乙方负责。

2、乙方必须做好施工现场和材料转运通道的设备、设施、成品保护,如有损坏,负责修复或赔偿。

3、本合同签订后,工程不得转包。

4、甲方有义务为乙方施工提供方便和必要的协助;协调与周边关系,采取措施防止强行揽工。乙方有义务服从甲方或土建总包方的管理。

九、其它未尽事宜,双方协商解决。本合同甲、乙双方签字盖章后生效。一式四份,甲乙双方各执二份。

甲 方: 乙 方:

签 字: 签 字:

签订日期:

发包人(以下简称甲方):

承包人(以下简称乙方):

装修合同范文2

甲方(委托方):

签约时间:

乙方(施工方):

签约地点:

为规范住宅装饰装修施工,保护双方的合法权益,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、杭州市人民政府第141号《杭州市城镇住宅装修管理办法》以及其他有关法律、法规规定的原则,结合本工程的家体情况,双方达成如下协议,共同遵守。

一、 工程概况

1.甲乙双方的条件:

甲方装修住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记,并取得房产管理部门颁发的住宅装饰装修资质证书的单位。

2.装饰施工地点: 区 路(小区) 幢 号(单元) 室。

3.住房结构: 室 厅 结构,建筑面积 平方米。

4.装饰施工内容:详见附件一《施工内容表》

5.承包方式样 :(包工包料,包清工,部分承包) 。

6.本工程由 设计。

7.工期:工程期限 天,从 年 月 日开工

至 年 月 日竣工。

二、工程价款及结算方式:

1. 总价款:(大写)元(其中:设计费元,管理费(%)元,税金(%)元)。经双方认可变更施工内容的,变更部分的工程款按实另计。

2. 合同签订后,甲方支付总价款的%,计元。年月日前,甲方支付总价款的%,计天:年月日前,甲方支付总价款的%,计元:年月日前,甲方支付总价款的%,计元:尾款甲方应在本工程竣工验收合格后日内一次付清。

三、施工准备及双方的义务

(一) 甲方工作

1. 甲方开工前,应向物业管理单位或产权单位登记备案:确需改变房屋结构和使用性质的,应当请具备相应资质的单位出具鉴定和加固方案,经房产管理部门核准后,领取住宅装修许可单。

2. 甲方应在开工前天,向乙方进行现场交底。腾空房屋,消除影响施工的障碍物,对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工需要的水、电,并说明使用注意事项。

3. 做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等行为的协调工作。

4. 指派为甲方代表,负责合同履行,对工程质量、进度进行监理、验收、变更、登记手续和其他事项。

(二) 乙方工作

1. 对甲方进行施工图纸或做法说明的现场交底,拟定方案和进度计划,交甲方审定。

2. 指派为乙方代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。

3. 未经甲方同意和所在地房产管理部门批准,不得随意改变房屋结构和使用性质。

4. 与 ……此处隐藏20397个字……

八、工程施工

1、乙方必须严格按设计图纸进行施工,如有违反,甲方有权提出停工或返 工,所造成的损失由乙方负责。

2、乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料明细,双方认可后,该资料作为 本合同不可分割的一部份,由于设计缺陷造成追加投资,及方案设计时 材料计划不足需增加的投资由乙方负责。

3、施工中甲方提前增改项目,必须事先通知乙方,并双方签字附加协议。提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责,工期顺延。

4、乙方应了解遵守物业管理处有关规定,遵守施工技术规范,因乙方施工 中造成人身伤害、设施的损坏,由施工方负责。

5、如因乙方不遵守物业管理处有关规定,造成罚款的由乙方负责。

九、工程质量

1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。

2、由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量,其返工费用由乙方承担。

3、由于乙方原因造成的无法返工的质量事故,一切后果由乙方负责。

4、装饰工程质量保修一年。

十、工程验收

由乙方发出工程验收通知,双方人员到施工现场,按所设计图纸要求和 有关标准对工程进行验收,验收之后,双方负责人应在验收单上签名认可,如 工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量,安全问题由 甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。

十一、违约责任

任何一方违返本合同的条款,所造成的损失,均由违返方负责赔偿 给守约方。

十二、备注

本合同有不详之处,甲、乙方通过协商补充协议或条款,如本合同甲、乙方发生纠纷,双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼,按仲裁委员会仲裁或法院判决 执行。

十三、本合同报价表一式四份,甲、乙方双方各执两份,经双方代表签字和盖章后即生效,具有法律效力。

甲方单位(盖章):________

代表人:__________________

乙方单位(盖章):________

代表人:__________________

日期:____________________

签订合同地点:____________

装修合同范文15

委托方(甲方):

承接方(乙方):

甲方是*******户主,乙方是泥水工师傅 。甲方由于新房装修需要将新房泥水工程发包给乙方建设施工,乙方同意作为承包方承包该项目工程。为明确甲乙双方的权利、义务,保证工程顺利完成,根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规,本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方友好协商一致,签订本合同。

第一条:工程概况

(一) 工程名称:新房泥水施工

(二) 工程地点:***************

(三) 施工面积:除两卧室及书房铺设金钢板外所有区域

(四) 施工内容:本工程项目如下:

1、 两卧室、书房和卫生间的隔墙,阳台,卫生间下水管的包隐。

2、 墙面、地板和天花板的水泥沙浆抹平。

3、 客厅、厨房、两个卫生间和两个阳台的玻化砖或瓷砖的铺设(主卧阳台的延伸区地板瓷砖的铺设小工自己出)。客厅包括踢脚线。

4、 两个卫生间的防水处理。

5、 大理石的铺设及制作:厨房灶台,前后阳台的共两个洗衣池,餐靠窗的小矮柜,阳台边缘及窗台的压边。

第二条:工程价款

(一) 包括为实施和完成合同所需的劳务、管理、保修及合同所含的所有责任、义务和风险等各项应有费用。

(二) 工程总价款(金额大写)

(三) 施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加部分工资别行协商。

第三条:质量要求

(一) 工程使用材料的品种、规格、名称、质量由甲方负责。

第四条:付款方式

(一)7月4日开工先预先支付进场费1000元(包含在工程总价款内)。

(二)工程进度款:装修工程完成达到60%经甲方审核确认后支付合同价的35%,工程验收合格后留下5%质保金后付清余款,质保金5%待保修期满后支付。

第五条:施工技术要求

(一) 施工工期:20xx年8月4日前完工。乙方可根据自身技术力量及进度的合理安排

缩短工期。施工工期应包括返工的工期在内,发生连续停水、停电8小时,工期可顺延,以当地自来水,电力公司的停水、停电通知为准,双方签字确认。工期延误一天,每天按50元进行罚款。

(二) 由于乙方施工原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。

(三) 在施工中,因工程质量问题、双方意见一而造成停工,均不按误工或延迟工期论处,

双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理,尽快解决纠纷,以继续施工。

第六条:工程验收

(一) 工程质量验收,除隐蔽工程需分段验收外,待工程全部结束后,乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。

(二) 验收标准按照国家有关标准执行。

第七条:其它事项

(一) 乙方需午间、夜间加班施工应和物业、邻里协调好关系,出现问题由乙方自行协调。

(二) 乙方不得将工程转包或他包。

(三) 严格履行合同,实行信誉工期,保质保量,如果因延迟完工,如脱料、窝工或借故诱使甲方提资,举查后均按违约论处。

(四) 在装修施工范围内承担保修责任,保修期自工程竣工之日算起,为12个月。

第八条:违约责任

合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失违约金的,应进行补偿。

第九条:争议解决

(一) 本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。

(二) 当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以按照本合同约定向;甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十条:合同的变更和终止

(一) 合同双方签字生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的一方要以书面的形式提出,应按合同价款的10%交付违约金,并办理终止合同手续。

(二) 施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。

第十一条:合同生效

(一) 本合同经双方签字后生效。

(二) 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方(业主):(签章)乙方:(签章)

签约日期: 年月日

《装修合同范文(精选15篇).doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式